Avektor, Katja Hanžič s.p.
www.avektor.com
Datum veljavnosti: 11. 01. 2026

1. Splošno in veljavnost
   Spletna stran www.avektor.com je v upravljanju podjetja Avektor, Katja Hanžič s.p., Rakovlje 46, 3314 Braslovče, Slovenija (v nadaljevanju: “Izvajalec”). E-pošta: [email protected].

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: “SPP”) urejajo razmerje med Izvajalcem in naročnikom storitev (v nadaljevanju: “Naročnik”) za vse storitve, ki jih Izvajalec opravlja, vključno z:
• izdelavo spletnih strani in spletnih aplikacij,
• lokalno umetno inteligenco (Local AI) in s tem povezanimi rešitvami,
• grafičnim oblikovanjem (logotipi, celostne grafične podobe, tiskovina, digitalna grafika),
• gostovanjem spletnih strani (Hosting),
• registracijo in upravljanjem domenskih imen,
• ustvarjanjem kriptovalut in kripto kovancev (CryptoVault),
• vsemi sorodnimi digitalnimi storitvami.

OBVEZNI POGOJ ZA ZAČETEK SODELOVANJA: Izvajalec ne bo pričel z nobenim delom, komunikacijo v zvezi s projektom ali poslovanjem z Naročnikom, dokler Naročnik izrecno ne potrdi sprejetja teh SPP — pisno (e-pošta zadostuje) ali z ustno izjavo, ki se evidentira. Sprejetje SPP je nepogrešljiv pogoj za sklenitev kakršnega koli pogodbenega razmerja z Izvajalcem.

2. Sklenitev pogodbenega razmerja
   2.1 Nastanek pogodbenega razmerja — pisna in ustna privolitev
   Skladno z Obligacijskim zakonikom RS (OZ) pogodba nastane z medsebojno uskladitvijo volj strank, ki jo je mogoče izraziti pisno, ustno ali s konkludentnim ravnanjem. Pogodbeno razmerje z Izvajalcem nastane z:
   • Naročnikovo pisno potrditvijo ponudbe (e-pošta, sporočilo, podpisana pogodba), ali
   • Naročnikovo ustno privolitvijo k sodelovanju, ki jo Izvajalec evidentira in potrdi z e-poštnim povzetkom, ali
   • plačilom predplačila (akontacije) skladno s točko 4, ali
   • katerim koli konkludentnim ravnanjem Naročnika, ki nedvomno izraža voljo po naročilu storitev (npr. posredovanje gradiv za projekt, plačilo računa).

Izvajalec bo po vsaki ustni potrditvi Naročniku posredoval pisni povzetek dogovorjenega (e-pošta). Naročnik je dolžan morebitno neskladje s povzetkom sporočiti v roku 24 ur, sicer se šteje, da vsebino povzetka v celoti potrjuje.

Izvajalec si pridržuje pravico zavrniti katerokoli povpraševanje ali naročilo brez navedbe razloga in brez kakršnih koli obveznosti.
2.2 Neobveznost predhodnih posvetovanj
Posvetovalni pogovori, izmenjava idej, brezplačne ocene ali informativna srečanja pred formalno potrditvijo naročila ne ustvarjajo pogodbenega razmerja in ne zavezujejo Izvajalca k izvedbi katerih koli del.

3. Obseg del in projektna specifikacija
   Obseg vsake storitve je natančno opredeljen v pisni ponudbi ali projektni specifikaciji (“Brief”). Zahteve, ki presegajo dogovorjeni obseg — vključno s spremembo koncepta, dodajanjem podstrani, novih funkcionalnosti ali ponovnim delom iz navodil Naročnika — se štejejo kot dodatno naročilo in zaračunajo po veljavnem ceniku.

POZOR: Sprememba smeri projekta, koncepta ali posameznih elementov po začetku del — četudi je predplačilo že poravnano — ni krita z izvirnim naročilom. Vsako dodatno delo se posebej vrednosti in fakturira.

4. Cene, plačilni pogoji in posledice neplačila
   4.1 Cene
   Vse cene so določene individualno in navedene v ponudbi. Izvajalec ni zavezanec za DDV skladno s 1. odst. 94. člena ZDDV-1, zato DDV ni zaračunan. Vse cene so v evrih (EUR).
   4.2 Plačilni model — stopenjsko plačilo
   Standardni model: 50–70 % predplačilo pred začetkom del + preostalo po zaključku projekta.

• Predplačilo (akontacija): najmanj 50 %, standardno 70 % pogodbene vrednosti. Izvajalec ne prične z delom, dokler predplačilo ni knjiženo na transakcijskem računu Izvajalca.
• Zaključno plačilo: preostali znesek, plačljiv po zaključku in predaji projekta oz. po izstavitvi zaključnega računa.
• Plačilni rok: 30 dni od datuma izstavitve računa.
4.3 Zamudne obresti
V primeru zamude s plačilom Izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki implementira EU Direktivo 2011/7/EU o zamudah pri plačilih v gospodarskih transakcijah. Zamudna obrestna mera znaša referenčno obrestno mero Evropske centralne banke (ECB), veljavno na dan zapadlosti, zvišano za 8 odstotnih točk. Obresti tečejo od prvega dne zamude brez predhodnega opomina.
4.4 Posledice zamude pri plačilu
Ob zamudi ima Izvajalec pravico:
• takoj ustaviti vsa dela v teku,
• zadržati izročitev dokončanega dela ali blokirati dostop do spletne strani / aplikacije / storitve,
• zaračunati stroške pisnega opomina v skladu z veljavno tarifo,
• predati terjatev v izterjavo skladno s točko 4.5.

Delno plačano ali neplačano delo ostane last Izvajalca. Naročnik nima pravice do vračila že plačanih zneskov, razen v primerih, izrecno navedenih v točki 9.
4.5 Izterjava dolga — Slovenija in EU
Kadar Naročnik zamudi s plačilom in ga Izvajalec ne poravna niti po pisnem opominu (Poziv k plačilu), ima Izvajalec pravico:

a) Zunajsodna izterjava — prenos terjatve na agencijo:
Izvajalec si pridržuje pravico prenesti neplačano terjatev (cesija terjatve skladno s členi 417–434 OZ) na pooblaščeno agencijo za izterjavo, ki deluje v Republiki Sloveniji ali v katerikoli državi članici Evropske unije, brez predhodnega soglasja Naročnika. Naročnik bo o prenosu terjatve pisno obveščen skladno z OZ in GDPR. Vsi stroški izterjave (provizija agencije, administrativni stroški) bremenijo Naročnika poleg glavnice in zamudnih obresti.

b) Sodna izterjava v Sloveniji:
Izvajalec ima pravico sprožiti:
• Postopek za izdajo plačilnega naloga (“Tožba za izterjavo”) pred pristojnim sodiščem. Za zahtevke do 20.000 EUR je pristojno okrajno sodišče (Okrajno sodišče); za zahtevke nad 20.000 EUR v gospodarskih sporih okrožno sodišče (Okrožno sodišče), skladno s slovenskim Zakonom o pravdnem postopku (ZPP).
• Postopek prisilne izvršbe (Zakon o izvršbi in zavarovanju — ZIZ): zaruba premičnin, nepremičnin, dolžnikovih terjatev ali plač.
• Začasno odredbo (Začasna odredba) za zavarovanje terjatve v teku postopka.

c) Čezmejna izterjava v EU — European Payment Order:
Za terjatve z mednarodnim elementom (Naročnik s sedežem v drugi državi EU) ima Izvajalec pravico vložiti Evropski plačilni nalog (European Payment Order — EPO) skladno z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. Po pravnomočnosti se EPO izvaja neposredno v kateri koli državi EU brez dodatnega postopka priznavanja, skladno z Uredbo Bruselj I (prenovitev) — Uredba (EU) 1215/2012.

d) Zastaralni roki:
Zastaralni rok za komercialne terjatve med gospodarskimi subjekti v Sloveniji znaša 3 (tri) leta, splošni civilni zastaralni rok pa 5 (pet) let (OZ). Zastaranje se pretrga z vsakim pisnim opominom, delnim plačilom ali pisnim priznavanjem dolga s strani Naročnika.

Naročnik je z sprejetjem teh SPP izrecno seznanjen in soglaša, da bo v primeru neplačila posredovanje njegovih osebnih in poslovnih podatkov agenciji za izterjavo ali sodišču zakonita obdelava podatkov (GDPR, čl. 6(1)(b) in 6(1)(f)) in ne pomeni kršitve zaupnosti.

5. Intelektualna lastnina in avtorske pravice
   5.1 Izvajalec je in ostane avtor
   Izvajalec je in ostane avtor vseh del, ustvarjenih v okviru naročila — ne glede na višino plačila. To velja za kodo, grafična dela, koncepte, dizajn, besedila, animacije in vse druge stvaritve. Plačilo nagrade za storitev ne prenese avtorskih pravic na Naročnika, razen kadar je to izrecno in pisno dogovorjeno v ločeni cesiji avtorskih pravic.

Skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah RS (ZASP) in EU Direktivo 2019/790/EU o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu.
5.2 Spletne strani — licenca za uporabo, ne lastništvo kode
Koda spletnih strani (teme, vtičniki po meri, skripte, CSS, JS in drugi tehnični elementi) je in ostaja izključna last Izvajalca oziroma tretjih oseb, ki so ji podelile licenco (npr. razvijalci WordPress tem ali vtičnikov). Naročnik z dnem celotnega plačila pridobi:
• neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo spletne strani za namen, določen v pogodbi.

Naročnik nima pravice:
• kopirati, reproducirati, prodajati ali razširjati kode ali dizajna tretjim osebam,
• prenesti licence brez pisnega soglasja Izvajalca,
• zahtevati izročitve izvorne kode, razen kjer je to izrecno pisno dogovorjeno.
5.3 Grafično oblikovanje — avtorska pravica
Izvajalec ostaja avtor vseh grafičnih del. Z dnem celotnega plačila Naročnik pridobi neizključno licenco za dogovorjeni namen. Prenos materialnih avtorskih pravic je možen samo z izrecnim pisnim sporazumom o cesiji. Moralne avtorske pravice (navedba avtorja, varstvo integritete) Izvajalec zadržuje trajno in neodtujljivo skladno z ZASP.
5.4 Gradiva Naročnika
Naročnik jamči, da ima vso pravico za uporabo vseh posredovanih gradiv (fotografije, videi, logotipi, besedila, blagovne znamke). Naročnik Izvajalca v celoti odškodninsko zavaruje pred vsemi zahtevki tretjih, ki bi nastali iz kršitve pravic v zvezi s temi gradivi.
5.5 Portfelj Izvajalca
Izvajalec si pridržuje pravico do objave projekta v svojem portfelju in trženjskih materialih, razen kadar Naročnik to pisno prepove pred zaključkom projekta.

6. Spremembe med projektom in dodatna dela
   Vsakršna sprememba dogovorjenega obsega del med projektom, ki nastane na pobudo Naročnika, se obravnava kot “Sprememba naročila” (Change Order) in:
   • se pisno potrdi pred začetkom izvedbe (e-pošta zadostuje),
   • se zaračuna po veljavnem ceniku ali individualni oceni,
   • podaljša rok izvedbe za čas, potreben za izvedbo spremembe.

Izvajalec si pridržuje pravico zavrniti spremembo, ki bi bistveno posegla v izvirni projekt.

7. Popravki in revizije
   V okviru dogovorjenega obsega del sta vključeni dve (2) brezplačni reviziji na posamezni fazi projekta.

“Manjša revizija” je definirana kot zahteva, katere izvedba zahteva do 15 minut dela. Revizije, ki presegajo to mejo ali ki nastanejo po izčrpanju vključenih revizij, se zaračunajo ločeno po veljavnem ceniku. Revizije, ki nastanejo iz napak Izvajalca, so brezplačne.

8. Roki izvedbe
   Rok izvedbe je naveden v ponudbi in začne teči od dneva prejema potrjenega predplačila na transakcijskem računu Izvajalca ter vseh potrebnih gradiv, dostopov in informacij s strani Naročnika. Zamude na strani Naročnika samodejno podaljšajo rok izvedbe za ekvivalentno obdobje.
9. Prekinitev pogodbenega razmerja
   9.1 Prekinitev s strani Naročnika
   Naročnik lahko pisno prekliče projekt kadarkoli. Plačano predplačilo se ne vrača, kadar je Izvajalec že začel z delom. Naročnik je dolžan poravnati sorazmerni del vrednosti že opravljenega dela, ki presega predplačilo — na podlagi situacijskega računa.
   9.2 Prekinitev s strani Izvajalca — splošni razlogi
   Izvajalec si pridržuje pravico enostransko prekiniti pogodbeno razmerje brez obveznosti vračila plačil pri:
   • zamudi Naročnika s plačilom več kot 15 dni kljub pisnemu opominu,
   • kršitvi katerega koli določila SPP ali pogodbe,
   • posredovanju lažnih ali zavajajočih informacij,
   • kadar bi izvedba naročila pomenila kršitev veljavnih predpisov.
   9.3 Prekinitev s strani Izvajalca — nedopustno vedenje Naročnika
   Izvajalec si pridržuje pravico takoj in brez predhodnega opomina prekiniti vse storitve in pogodbeno razmerje, brez kakršne koli obveznosti vračila že plačanih sredstev, kadar Naročnik:
   • izpostavlja Izvajalca ali njegove sodelavce pritisku, grožnjam, ustrahovalnim ravnanjem ali katerikoli obliki nadlegovanja,
   • skuša pridobiti neupravičene ugodnosti z izsiljevano zahtevo po vračilu (zloraba chargeback postopka, šantaž, grožnje z negativnimi objavami ali lažnimi prijavami),
   • ravna zlonamerno, manipulativno ali v nasprotju z načelom dobre vere (npr. namerno povzroča konflikte z namenom izogibanja plačilu ali pridobivanja brezplačnih storitev),
   • zahteva izvedbo del v nasprotju z zakonodajo, etičnimi standardi ali vrednotami Izvajalca,
   • s svojim ravnanjem, komunikacijo ali zahtevami resno ogroža poklicni ugled, duševno zdravje ali integriteto Izvajalca ali njegovih sodelavcev,
   • na kakršen koli način krši načela poštenega in spoštljivega poslovnega komuniciranja.

Prekinitev začne učinkovati z dnem pisnega obvestila Izvajalca. Naročnik nima pravice do vračila plačanih zneskov. Izvajalec si pridržuje pravico uveljavljati odškodninski zahtevek za vso nastalo škodo.

10. Gostovanje spletnih strani (Hosting)
    10.1 Storitev gostovanja
    Izvajalec zagotavlja gostovanje spletnih strani prek strežnikov tretjih ponudnikov, ki se nahajajo v Evropski uniji. Izvajalec ni lastnik fizične strežniške infrastrukture in nastopa izključno kot posrednik.
    10.2 Popolna izključitev garancij
    BREZ GARANCIJE: Izvajalec ne daje nobenih garancij glede neprekinjenega delovanja strežnikov, razpoložljivosti (uptime), varnosti podatkov, zaščite pred kibernetskimi napadi, okvarami ali izgubo podatkov. Vse tovrstne okoliščine so odvisne od tretjih ponudnikov, na katere Izvajalec nima vpliva. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki nastane kot posledica napak, sprememb ali prekinitev s strani tretjih ponudnikov gostovanja.
    10.3 Plačilo gostovanja — kritični rok
    Račun za gostovanje mora biti poravnan vsaj 5 (pet) dni pred datumom poteka naročnine. Izvajalec je dolžan Naročnika obvestiti o bližajočem se poteku vsaj 7 dni vnaprej na e-poštni naslov, ki ga je posredoval Naročnik.

V primeru neplačila do roka:
• strežnik in vsi podatki (spletna stran, e-poštni predali, baze podatkov, datoteke) so predmet samodejnega izbrisa s strani ponudnika gostovanja,
• Izvajalec ne more zagotoviti ohranitve podatkov po samodejnem izbrisu s strani ponudnika,
• Izvajalec ni odgovoren za izgubo katerih koli podatkov, ki nastane kot posledica zamude pri plačilu.
10.4 Obnova podatkov po izgubi
Obnova podatkov po izgubi ni standardna storitev in se zaračuna posebej. Minimalna cena obnove podatkov znaša 300,00 EUR, skupni strošek je odvisen od obsega in kompleksnosti podatkov ter tehnične izvedljivosti obnove. Obnova ni vedno izvedljiva — ob dokončnem izbrisu s strani ponudnika je tehnično nemogoča in Izvajalec zanjo ne odgovarja.
10.5 Varnostne kopije — odgovornost Naročnika
Naročnik je izključno odgovoren za:
• redno izdelovanje lastnih varnostnih kopij (backup) vseh podatkov, vsebin, e-pošte in baz podatkov,
• shranjevanje varnostnih kopij na ločeni lokaciji, ki ni odvisna od Izvajalčevega gostovanja.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, ki nastane kljub morebitnim avtomatičnim varnostnim kopijam ali v primeru njihove nerazpoložljivosti.
10.6 Prekinitev gostovanja
Ob prekinitvi pogodbe o gostovanju Naročnik nima avtomatske pravice do izvoza podatkov ali kode — le-ta je predmet posebnega pisnega dogovora in se zaračuna ločeno.

11. Registracija in upravljanje domenskih imen
    11.1 Registracija pri tretjih ponudnikih
    Registracijo, podaljšanje in upravljanje domenskih imen Izvajalec opravlja pri akreditiranih tretjih registrarjih. Izvajalec nastopa izključno kot posrednik. Domenska imena so registrirana pri pristojnih registrih (npr. ARNES za .si domene, ICANN za generične domene).
    11.2 Popolna izključitev garancij
    Izvajalec ne daje nobenih garancij glede razpoložljivosti željene domene, ohranitve domene po poteku, nemotenega delovanja DNS ali možnosti ponovne registracije po izbrisu. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki nastane kot posledica izgube domene.
    11.3 Plačilo domene — kritičen rok
    Račun za podaljšanje domene mora biti poravnan vsaj 5 (pet) dni pred datumom poteka registracije. Izvajalec je dolžan Naročnika obvestiti o bližajočem se poteku vsaj 14 dni vnaprej.
    11.4 Življenjski cikel domen po poteku — brez plačila
    Domene .si (upravljavec: ARNES):
    • .si domene nimajo grace perioda po poteku registracije. Domena mora biti podaljšana vsaj 4 (štiri) dni pred datumom poteka. Po izbrisu postane domena takoj dostopna za novo registracijo s strani katerekoli osebe ali avtomatiziranega sistema. Izvajalec ne more zagotoviti ponovne registrabilnosti .si domene po izbrisu.

Generične domene (.com, .net, .org, .eu in druge):
• Po poteku: Grace Period (do 30 dni) — obnova po standardni ceni.
• Po Grace Periodu: Redemption Period (do 30 dni) — obnova možna le ob plačilu povišanega redemption fee-ja registra.
• Po Redemption Periodu: Pending Delete status (5 dni) — registracija nemogoča.
• Po Pending Delete: domena je sproščena in dostopna za novo registracijo.
11.5 Tveganje zajema domene (Domain Sniping)
KRITIČNO OPOZORILO: Po sprostitvi domene obstaja visoko tveganje, da jo avtomatizirani sistemi ali podjetja za odkup domen registrirajo v roku sekund z namenom nadaljnje prodaje po bistveno višjih cenah. Ko domena vstopi v ta postopek, Izvajalec ne more zagotoviti njene ponovne pridobitve in ni odgovoren za nastalo škodo ali stroške. Redno in pravočasno plačevanje domen je Naročnikova izključna odgovornost.

12. Storitev ustvarjanja kripto kovancev (CryptoVault)
    12.1 Opis storitve
    V okviru storitve CryptoVault Izvajalec za Naročnika razvije in izda kriptovaluto oz. kripto kovanec na izbranem blockchain omrežju tretjih ponudnikov (npr. BNB Chain, Ethereum, Solana in drugi).
    12.2 Popolna izključitev garancij
    BREZ GARANCIJE — KRIPTOVALUTE: Izvajalec ne daje nobenih garancij glede: vrednosti, stabilnosti ali tržne sprejemljivosti kovanca; delovanja blockchain omrežij tretjih; varnosti pametnih pogodb pred izkoriščanjem; regulatornih sprememb; tehničnih okvar, hacking napadov ali izgube zasebnih ključev; finančnih dobičkov ali izgub. Kriptovalute so visoko tvegana naložba in Izvajalec ni investicijski svetovalec.
    12.3 Blockchain omrežja
    Kripto kovanec deluje na decentraliziranih blockchain omrežjih tretjih ponudnikov, ki so zunaj nadzora Izvajalca. Izvajalec ne nadzoruje, ne upravlja in ne odgovarja za:
    • delovanje, stabilnost ali spremembe protokola blockchain omrežij,
    • transakcijske stroške (gas fees),
    • kakršne koli transakcije ali izgube po izročitvi kovanca Naročniku.
    12.4 Regulatorna odgovornost Naročnika
    Naročnik je izključno odgovoren za zagotovitev, da so njegova dejavnost, izdaja kovanca in trženje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi — vključno s predpisi o finančnih instrumentih, preprečevanju pranja denarja (AML/KYC), davčnimi predpisi in EU Uredbo o trgih kriptoimetij (MiCA — Uredba EU 2023/1114). Izvajalec ne zagotavlja pravnega ali davčnega svetovanja.
13. Lokalna umetna inteligenca (Local AI)
    13.1 Opis in stanje tehnologije
    Izvajalec razvija in implementira rešitve lokalne umetne inteligence (Local AI). Naročnik je izrecno obveščen, da so AI rešitve v aktivni razvojni fazi pri tretjih ponudnikih modelov (npr. Meta, Mistral AI, Google in drugi).
    13.2 Popolna izključitev garancij
    BREZ GARANCIJE — LOCAL AI: Izvajalec ne daje nobenih garancij glede točnosti, zanesljivosti ali popolnosti izhodov AI; neprekinjenega delovanja modelov tretjih; skladnosti z zakonodajo (EU AI Act — Uredba EU 2024/1689); varnosti podatkov, ki jih procesira AI; ali poslovnih rezultatov, ki izhajajo iz uporabe AI rešitev.
    13.3 Odgovornost Naročnika
    Naročnik je izključno odgovoren za verifikacijo vseh izhodov AI pred poslovnimi odločitvami, za skladnost z EU AI Act in GDPR, za varovanje osebnih podatkov, ki jih posreduje AI sistemu, ter za vse posledice odločitev, ki temeljijo na izhodih AI.
14. Odgovornost in splošna izključitev garancij
    14.1 Splošna izjava o izključitvi garancij
    Vse storitve se zagotavljajo v stanju »takšne, kakršne so« (“as is”). Izvajalec ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, glede primernosti za določen namen, breznapačnosti ali doseganja specifičnih poslovnih rezultatov. Nobena določba v teh SPP ne vključuje garancij, ki niso izrecno zapisane.
    14.2 Omejitev odgovornosti
    Skupna odgovornost Izvajalca za kakršno koli škodo je omejena na vrednost konkretnega projekta ali storitve. Izvajalec ne odgovarja za:
    • posredno škodo, izgubo dobička ali posledično škodo,
    • izgubo podatkov, kadar Naročnik ni vzdrževal varnostnih kopij,
    • izgubo domene ali gostovalne storitve pri zamudi plačila,
    • izpad katerekoli storitve tretjih ponudnikov,
    • finančne izgube iz kripto kovanca ali AI rešitev,
    • vsebino, ki jo posreduje Naročnik.
    14.3 Naročnikova dolžnost skrbi
    Naročnik je izključno odgovoren za redno in pravočasno plačevanje vseh računov, redno vzdrževanje varnostnih kopij, varstvo gesel in zasebnih ključev ter posodabljanje programske opreme na svoji strani.
15. Zaupnost
    Obe stranki se zavezujeta k varovanju vseh zaupnih poslovnih informacij, pridobljenih v okviru sodelovanja, in jih ne bosta razkrili tretjim brez pisnega soglasja, razen kolikor to zahteva zakon ali prenos terjatve na agencijo za izterjavo. Ta obveznost ostaja v veljavi 3 leta po zaključku sodelovanja.
16. Varstvo osebnih podatkov
    Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR) in Pravilnikom o zasebnosti, objavljenim na www.avektor.com. V primeru izterjave dolga so osebni in poslovni podatki Naročnika posredovani agenciji za izterjavo ali sodišču na pravni podlagi zakonitega interesa (GDPR čl. 6(1)(f)) in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (GDPR čl. 6(1)(b)).
17. Višja sila
    Izvajalec ne odgovarja za zamude ali neizvedbo storitev, ki nastanejo zaradi okoliščin izven razumnega nadzora Izvajalca (višja sila), vključno z naravnimi nesrečami, epidemijami, kibernetskimi napadi na infrastrukturo tretjih, zakonodajnimi omejitvami ali izpadi ključnih tretjih ponudnikov. O takšnih okoliščinah bo Izvajalec Naročnika obvestil v najkrajšem možnem roku.
18. Reševanje sporov in veljavno pravo
    Ti SPP se razlagajo in izvajajo skladno s slovenskim pravom, zlasti Obligacijskim zakonikom RS (OZ) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), kadar je relevantno. Za morebitne spore bosta stranki najprej iskali sporazumno rešitev. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju. Za mednarodne spore z naročniki s sedežem v EU velja Uredba Bruselj I (prenovitev) — Uredba EU 1215/2012.
19. Spremembe SPP
    Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe teh SPP kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Posodobljeni SPP začnejo veljati takoj z objavo na www.avektor.com z navedbo datuma veljavnosti in se od tega trenutka naprej uporabljajo za vsa obstoječa in nova pogodbena razmerja, vključno s projekti v teku. Naročnik je dolžan redno preverjati veljavno različico SPP. Nadaljevanje sodelovanja po objavi posodobljenih SPP se šteje za sprejetje novih pogojev.
20. Potrditev sprejetja
    Z oddajo povpraševanja, ustno ali pisno privolitvijo k sodelovanju, plačilom predplačila ali katerim koli konkludentnim ravnanjem Naročnik potrjuje, da je te SPP prebral, razumel in jih v celoti sprejema. Kadar Naročnik teh SPP ne sprejema, Izvajalec ne prične in ne nadaljuje z nobenim delom ali poslovanjem.

Izvajalec priporoča, da Naročnik te SPP shrani ali natisne za lastno evidenco. Veljavna različica je vedno dostopna na www.avektor.com.

Avektor, Katja Hanžič s.p.
Rakovlje 46, 3314 Braslovče, Slovenija
[email protected] • www.avektor.com
Veljavnost: 11. 01. 2026